民事起诉状

原告：xx市xx石料厂，住所地：xx市xx镇七百秧

法定代表人：吴xx   任厂长

被告：浙江xx瀑破有限公司，住所地：xx县xx

法定代表人：戴xx   公司董事长

被告：浙江xx水电建设有限公司，住所地：xx市xx县

法定代表人：谢xx   任xxx

被告：浙江xx矿业有限公司，住所地：xx市xx县

法定代表人：xxx

诉讼请求

1、返还超额垫资工程款xx元；

2、补偿原告垫付的赔偿款xx元；

3、本案的诉讼费用由被告承担。

事实与理由

2005年12月28日，原、被告签订了《爆破工程合同》，由被告承包原告象溪毛弄石场峒室爆破工程，按该合同第4、5条约定，被告必须在2006年底前完成45万方爆破量，90%的块石粒经必须控制在1500px 以下。否则扣除20%的工程款，工程款按每立方6.5元计算。2006年3月3日，第二被告与原告签订补充协议，对原合同未尽事宜作了补充。

被告承包后，常以资金困难等籍口拖延履行，远远达不到合同约定的方量，为了减少对原告生产的影响，2006年5月29日原告与被告约定，由原告垫资，工期延长至2006年6月4日长由第二被告对偿还垫资和履行合同提供担保。

时至6月8日，被告完成工程量公4089075万元，而且未达到90%有块石粒径在1500px以下的选质量要求。为此，本公司经结算，已付24916207万元，按其工程量4089075万元扣除20%计算，应付工程款为xx元。被告对原告已支付的超过我程款部分的垫资应无条件返还，第二被告作为该款偿还的担保人，应对此负连带责任。

2006年6月8日，被告爆破造成民房损坏，原告为其垫付赔偿款      元，按合同及补充协议，爆破对周边房屋等造成一切损失概由乙方负责赔偿之规定，被告应偿还原告的垫付款式xx元，第三被告负连带责任。

此致

莲都区人民法院

具状人：丽水市xx石料厂

法定代表人：吴xx

二OO六年九月七日