房屋买卖合同纠纷主编
主页 热点资讯 法律援助 文书范本 热门话题 综合论述 法官评析 法律法规 办案指引 经典案例
您的位置: 律友网 > 房屋买卖 > 法律援助 > 房地产开发公司逾期交房的,应该支付给购房户逾期交房的违约金

房地产开发公司逾期交房的,应该支付给购房户逾期交房的违约金

争议焦点: 建设工程竣工验收备案证明是否是交房的必要条件


一、案情简介:

       

       2012年11月15日,原告吴**与被告**房地产开发公司签订了《浙江省商品房买卖合同》。合同约定:乙方购买的房屋在2014年9月30日前交付。如果逾期60日以上,被告应该按日支付万分之一的违约金,交房的条件为:建设工程经竣工验收合格,并取得建设工程竣工验收备案证明;…由于被告在建设房屋时,施工单位没有按时完成,被告也没有按时交付房屋,于2015年6月19日才通过竣工验收,但没有取得建设工程竣工验收备案证明。为此,原告起诉被告支付逾期交房的违约金。

       争议焦点:建设工程竣工验收备案证明是否是交房的必要条件


二、法官观点

       

       原、被告签订的商品房买卖合同,系双方当事人真实意思表示,内容不违反法律的强制性规定,该合同合法有效,被告应当按照合同约定的期限在2014年9月30日前交付房屋。虽然案涉商品房已于2015年6月19日通过竣工验收,但被告一直未实际取得建设工程竣工验收备案证明,合同约定的房屋交付条件尚未完全成就。原告在接收交房通知后,于2015年7月5日实际办理了交房手续。被告未能按期交付,应当依照合同约定支付从2014年10月1日至实际交房日的违约金。


转载请注明:律友网
分享文章到:
上一篇:如何在房屋买卖… 下一篇:二手房买卖这样操…
与本文相关的文章
评论 (0条评论)
提交
  • 最新评论

暂无评论,赶快留下您的精彩点评吧!
排行榜